IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (EPCI) :
Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO)
1444, avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé - 97680 Tsingoni
Tél : 02-69-63-76-76.
POUVOIR ADJUDICATEUR :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Centre-Ouest
PROCÉDURE DE PASSATION :
Marché passé via une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la Commande Publique.
OBJET DU MARCHÉ :
Marché de travaux pour l’aménagement des aires des jeux de Sada et Tsingoni.
MODALITÉ DE FINANCEMENT :
Financement État/3CO. Le mode de règlement choisi par le maitre d’ouvrage est le virement avec un délai global de paiement des comptes fixé à 30 jours.
DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉBUT D’EXÉCUTION DES TRAVAUX :
JANVIER 2020.
DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX :
6 mois
NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS :
Le marché est alloti comme suit :
Lot 01 : Aménagement d’un espace de jeux de Tsingoni
Lot 02 : Aménagement d’un espace de jeux de Sada
CRITÈRES ET JUGEMENT DES OFFRES :
Les critères suivant seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :
- Le prix des prestations 40 %
- La valeur technique des prestations, les référence, l’expérience 40 %
- Le délai d’exécution 20 %
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :
Cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
PÉRIODE PRÉVUE DE DÉMARRAGE DES PRESTATIONS :
Dès notification du présent marché.
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ET DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
M. Mohamadi ADAMOU
Directeur Général Adjoint en charge du Développement du territoire
Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) – Mayotte
1444, Avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé - 97680 Tsingoni
Tél : 02 69 63 76 76.
Mail : dgadet3co@gmail.com
RÉCEPTION DES OFFRES :
Date limite de réception des offres :
15 OCTOBRE 2018 à 12 h 00
Adresse de remise des offres :
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) – Mayotte
1444, avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé
DGA Développement du territoire
97680 Tsingoni
Offre pour : objet de la consultation
Nom du candidat ou des membres du groupement candidat :
« NE PAS OUVRIR »
DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION :
13 septembre 2018
PERSONNES RÉFÉRENTES AU PRÉSENT MARCHÉ :
Pour les question administratives Mr Mohamadi ADAMOU, Directeur Général Adjoint en charge du Développement
du territoire de la Communauté de Communes du Centre-Ouest, dgadet3co@gmail.com.
Pour les questions techniques : daausol@wanadoo.fr (pour REAM) et louise.r@univertdurable.com (pour UVD).
TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE :
Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Mayotte
Haut jardin du collège 97600 Mamoudzou. Tel : 0269 61 18 62.
