COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST (3CO)

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

0
93

IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (EPCI) :
Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO)
1444, avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé – 97680 Tsingoni
Tél : 02-69-63-76-76.

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Centre-Ouest

PROCÉDURE DE PASSATION :
Marché passé via une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la Commande Publique.

OBJET DU MARCHÉ :
Marché de travaux pour l’aménagement des aires des jeux de Sada et Tsingoni.

MODALITÉ DE FINANCEMENT :
Financement État/3CO. Le mode de règlement choisi par le maitre d’ouvrage est le virement avec un délai global de paiement des comptes fixé à 30 jours.

DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉBUT D’EXÉCUTION DES TRAVAUX :
JANVIER 2020.

DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX :
6 mois

NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS :
Le marché est alloti comme suit :
Lot 01 : Aménagement d’un espace de jeux de Tsingoni
Lot 02 : Aménagement d’un espace de jeux de Sada

CRITÈRES ET JUGEMENT DES OFFRES :
Les critères suivant seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :
– Le prix des prestations 40 %
– La valeur technique des prestations, les référence, l’expérience 40 %
– Le délai d’exécution 20 %

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :
Cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

PÉRIODE PRÉVUE DE DÉMARRAGE DES PRESTATIONS :
Dès notification du présent marché.

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ET DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
M. Mohamadi ADAMOU
Directeur Général Adjoint en charge du Développement du territoire
Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) – Mayotte
1444, Avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé – 97680 Tsingoni
Tél : 02 69 63 76 76.
Mail : dgadet3co@gmail.com

RÉCEPTION DES OFFRES :
Date limite de réception des offres :
15 OCTOBRE 2018 à 12 h 00
Adresse de remise des offres :

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) – Mayotte
1444, avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé
DGA Développement du territoire
97680 Tsingoni

Offre pour : objet de la consultation

Nom du candidat ou des membres du groupement candidat :
« NE PAS OUVRIR »

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION :
13 septembre 2018

PERSONNES RÉFÉRENTES AU PRÉSENT MARCHÉ :
Pour les question administratives Mr Mohamadi ADAMOU, Directeur Général Adjoint en charge du Développement
du territoire de la Communauté de Communes du Centre-Ouest, dgadet3co@gmail.com.
Pour les questions techniques : daausol@wanadoo.fr (pour REAM) et louise.r@univertdurable.com (pour UVD).

TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE :
Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Mayotte
Haut jardin du collège 97600 Mamoudzou. Tel : 0269 61 18 62.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here